ÁSZF

Általános Szállítási és Fizetési Feltételek Kérjük, hogy jelen Általános Szállítási és Fizetési Feltételeinket (ÁSZF) megrendelés előtt gondosan tanulmányozza át, mert nem áll módunkban Megrendelőinkkel ettől eltérő feltételekkel megállapodni! Áraink: Az Árajánlatunk, majd az az alapján, a végleges műszaki paraméterekkel készített Megrendelés visszaigazolásunk a műszaki tartalomban meghatározott és a pozícióknál feltüntetett paraméterekre vonatkozik. Műszaki félreértésből adódó hibákért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben Árajánlatunk/Megrendelés visszaigazolásunk erre külön nem tér ki, nem tartalmazza a szállítás, a bontás, a beépítés, a takarólécezés, párkányozás, az árnyékolástechnikai kiegészítők felszerelésének, a takaró- és saroklécek, díszlécek, fa könyöklők, fa rovarhálók, zsalugáterek, spaletták, alu vagy műanyag redőnyök és rovarhálók, az alapárastól eltérő kilincsek, az extra kiegészítők és tartozékok költségét. Amennyiben az Árajánlat erre külön nem tér ki, a felületkezelt szerkezetek árai az alap színkínálatban szereplő színekre vonatkoznak, a nyílászárók külső és belső felületén azonos színben. Az alap kínálattól eltérő színek (egyedi színbeállítás, RAL színek, kétszínű felületkezelés, beltéri ajtók antikolt felületkezelése) felár ellenében rendelhetők. Az Árajánlatban/Megrendelés visszaigazolásban szereplő műszaki tartalom bárminemű módosítása (pl: mennyiség, méret, kivitelbeli változások, extrák) az árak változását vonhatja maga után. Megrendelés érvényessége: Megrendelésnek csak a Megrendelő által aláírt Megrendelés visszaigazolás tekinthető, melyen a Megrendelő feltünteti a pontos számlázási és postázási nevet és címet (cég esetén az adószámot is). A megrendelő az aláírást követően beszkennelve e-mailben, esetleg postán is eljuttathatja a Gyártó részére. A megrendelés szóbeli módosítását csak abban az esetben fogadjuk el, ha utána a módosított Megrendelés visszaigazolásunkat a Megrendelő aláírja. A módosítás plusz költségeket róhat a Megrendelőre! Fizetési feltételek: A Megrendelő a Megrendelés visszaigazolás aláírásával kötelezettséget vállal az elkészített termékek átvételére és az ellenérték teljes összegének kifizetésére. Viszonteladó partnereink esetén a fizetési feltételek: Viszonteladói szerződésben meghatározottak szerint. A nyílászárók megrendelésekor 50% előleg esedékes, mely elengedhetetlen feltétele a gyártás megkezdésének. Az előleg banki átutalással történő teljesítése esetén a Gyártó Díjbekérőt állít ki Megrendelő részére, majd az összeg bankszámlánkra történő beérkezését követően állítjuk ki az előlegről szóló számlát és juttatjuk el a Megrendelőnek postai úton. Készpénzes fizetés esetén készpénzes számlát állítunk ki az előlegről. Készre jelentéskor (szállítást megelőzően) a nyílászáró szerkezetek és kiegészítőikről végszámlát állítunk ki, melyet banki átutalással kérünk teljesíteni, vagy készpénzben. A megrendelt szolgáltatásaink (mint pl. szállítás, bontás, beépítés, takarólécezés, párkányozás) díját a munka elvégzését követően készpénzben kérjük teljesíteni, számla ellenében. Telephelyünkön történő átvétel esetén készpénzben, vagy előre utalással is teljesíthet. A teljes összeg kiegyenlítéséig a termék a Gyártó kizárólagos tulajdonát képezi. Felmérés: Amennyiben Megrendelő megrendeli a beépítési szolgáltatást, úgy a Gyártó helyszíni felmérést biztosít a gyártás megkezdése előtt. A felmérést és a beépítést ugyanazon személy végzi. A felméréskor szükséges a Megrendelő, vagy annak műszaki döntésre jogosult megbízottjának személyes jelenléte. A Megrendelés visszaigazolás a felmérés alapján készül. A felmérés, majd az azt követő visszaigazolás a gyakorlat szerint kb.2 hetet vesz igénybe. Kérjük ennek figyelembevételét! A felmérés feltétele a végleges padlószint feletti 1,00 m-es szintvonal és a vakolt vagy vakolás nélküli kávák megléte. Amennyiben Megrendelő nem igényel beépítést, úgy a nyílászárók méreteit a Megrendelő biztosítja a Gyártó részére, s így a Gyártó nem tartozik felelősséggel a megadott méretek helyességért. Gyártási határidő: A várható gyártási határidő az előleg és az aláírt megrendelés beérkezése után, a végleges egyeztetéstől számított: natúr termékek esetén 4-6 hét, festettek esetén 6-12 hét, műanyag nyílászáró esetén 6-8 hét, illetve a Megrendelés visszaigazoláson feltüntetett határidő, ami csak abban az esetben tartható, ha az aláírt Megrendelés visszaigazolás, majd az előleg beérkezik 5 munkanapon belül, illetve egyedi megállapodás alapján. Soron kívül igényelt gyártás esetén Gyártó felárat számít fel. A gyártási határidő után 5 munkanapon belül történő szállítás még időben történő teljesítésnek minősül. A megrendelés visszaigazolás aláírását követően a gyártás közbeni bárminemű módosítás a gyártási határidő meghosszabbítását vonhatja maga után! A szállítás és szerelés pontos napjáról az azt megelőző napokban Gyártó szóban vagy írásban értesíti ügyfeleit. A Megrendelő elismeri a Gyártó előteljesítési jogát. Kiszállítás: A szállítás során keletkezett sérülésekért, károkért Gyártó csak az általa elvégzett szállítás esetén vállal felellőséget. A szállítási szolgáltatást és annak díját az Árajánlatunk/Megrendelés visszaigazolásunk tartalmazza, amennyiben az ügyfél ezt igényelte. A szállítást a Megrendelő is megoldhatja az általa biztosított gépjárművel, saját felelősségére és költségére. Viszonteladó partnereink esetén a szállítási feltételek: Viszonteladói szerződésben meghatározottak szerint. Beépítés: Amennyiben Megrendelő igényelte a beépítést, vagy bontás-beépítést, úgy e szolgáltatásokat és díjaikat az Árajánlatunk/Megrendelés visszaigazolásunk tartalmazza. A Gyártó a beépítés kezdő napját a szállítás napjára igazítja, de ezen időpont csak akkor tartható, ha Megrendelő biztosítja az ehhez szükséges feltételeket (falazási munkák, aljzatbetonozás megléte, belső vakolási munkák elkészülte). A beépítés díja tartalmazza a rögzítő anyagokat (purhab, tokrögzítő csavarok, stb.), de nem tartalmazza a falnyílás esetleges vésését (nyílászáróhoz igazítását), a bontásnál keletkező törmelék és bontott anyag elszállítását, állvány, daru vagy emelő biztosítását, lécezést, párkányozást (kivéve, ha e visszaigazolásban ezen szolgáltatások és díjaik szerepelnek).A beépítést követő javító jellegű kőműves és egyéb szakipari munkák megoldása nem a cégünk, vagy nem a cégünk által megbízott beépítést végző alvállalkozó feladata. A beépítés a falazási munkákat követően, az aljzatbeton meglétét követően, a belső vakolási munkák befejezése után történhet. A nyílászárók beépítésekor a belső vakolásnak és a végleges aljzatbetonnak mindenképpen készen kell lennie, a vakolatból felszabaduló építési nedvességnek el kell távoznia. Az épület nedvesség tartalma max. 40-45% lehet a beépített nyílászárók hibamentes működése érdekében (ebben az esetben a nyílászárók nedvességtartalma 10 - 11 %). Nagyobb pára esetén indokolt a napi négyszeri szellőztetés. Amennyiben az épületben a páratartalom ennél magasabb, úgy a nyílászáróknál méretbeli változásokra, vetemedésre kell számítani. A magas páratartalomból eredő hibák felelőssége és javítási költsége a Megrendelőt terheli. Garancia: Rendeltetésszerű használat esetén 6 év (2 év jótállás +4 év szavatosság). Garanciális igény benyújtását a Gyártó csak teljes mértékben kiegyenlített számla esetében köteles elfogadni. A garancia nem terjed ki az elemi károkra és harmadik személy által okozott károkra (pl. kőműves, festő, helyreállító munkákból eredő hibák). Szakszerűtlen karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, változás esetén a Gyártó mentesül a garancia alól. Minőségi kifogásait a Megrendelő minden esetben írásban köteles közölni. Minőségi kifogás esetén a Gyártó szakembert küld a hiba elhárítására. Jogtalan hiba bejelentés esetén a Megrendelő köteles a Gyártónak a kiszállítással kapcsolatos költségeit megtéríteni. Felületkezelés: A felületkezelés tartósságára csak akkor vonatkozik a garancia, ha annak évenkénti, ápoló készlettel történő karbantartása igazoltan megtörtént. A színkínálatunkban található lazúr színminták tájékoztató jellegűek. A fa természetes anyag, rajzolata egyszeri és megismételhetetlen, ezért felületkezelést követően a színmintához képest árnyalatnyi eltérést mutathat. Alapanyag: Borovi fenyő alapanyag választása esetén - a fafaj magas gyantatartalma miatt - a fokozott napsugárzásnak kitett helyeken a nyílászáró felületén nyomokban gyantafolyás jelentkezhet. Ez a nyílászáró minőségét nem befolyásolja, ezen okból felmerülő minőségi kifogást nem áll módunkban elfogadni. Meranti illetve bükkfából gyártott nyílászáróknál a színazonosságot nem tudjuk vállalni. Vörösfenyőből készült nyílászárók esetén az időjárási viszonyok változásával (különösen napsütés és hőmérsékletingadozás hatására) szemmel látható és kitapintható gyanta pontok jelenhetnek meg a fa felületén. A megjelent gyanta pontok eltávolíthatóak a felületről, az eltávolításhoz szükséges technológiáról, bővebb információkról tájékoztatót adunk. Toldásmentes fából gyártott nyílászárók esetén a 3 méter feletti alkatrészeknél a toldásmentességet nem garantáljuk. Nyílászáróink CE minősítéssel rendelkeznek. Jogállás: A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Megrendelő a visszaigazolás aláírásával jogvita esetén elismeri a Bajai Városi Bíróság illetékességét. Minden a Gyártó által készített dokumentum (árajánlat, megrendelés visszaigazolás, stb.) az Ablacom.hu szellemi tulajdonát képezi, kizárólag a címzett nevére szól, tartalma részben vagy egészében való más irányú felhasználása, harmadik fél részére történő átadása tilos. Megrendelő a Megrendelés visszaigazolás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az elkészült termékek fotóit a Gyártó marketing céljaira felhasználja.